精品文献
因甲方停工造成的损失赔偿
索赔一例：误工损失赔偿案
索赔一例：误工损失赔偿案——在建设工程合同中，当合同一方违约时，受到损失的另一方可以要求经济赔偿。除了直接损失赔偿（如赔偿返工维修费用）之外，还可能包括间接损失赔偿，如损失的利润、错过的机会或负面的社会影响等。另外，合同双方往往还会就如何赔偿...
建筑工程质量损失赔偿纠纷典型案例
民事判决书 上诉人（原审被告） A 公司，住所地 XXXXXX 。 法定代表人刘 XX，经理。 被上诉人（原审原告） B 公司，住所地 XXXXXX。 法定代表人朱 X，董事长。 上诉人 A 公司因与被上诉人 B 公司合同纠纷一案，不服北京市朝 阳区人民法院（2007）朝民初字第 9389 号民事判决，向本院上诉。 本院受理后，依法组成合议庭进行了审理。本案现已审理终结。 2007 年 7 月 30 日，B 公司起诉至原审法院称： 我公司于 2006 年 3 月 2 日与 A公司签署《项目合作意向书》，约定：因位于北京 市朝阳区黑庄户乡的 XX 公园项目为公益事业， A 公司自愿为 XX 公园项目进行沿线管道及排水项目的施工、建设；该工程的投资 商为中国联合投资控股集团有限公司；工程在竣工验收合格后所 发生的费用按实际发生额在 A公司施工完毕后 30 个工作日内由投 资商作为工程项拨付；